建筑钢材合同模板精选9篇。
在当代社会法律观念不断深入人心的今天，我们经常需要拟定合同。你知道正式的合同是什么样的？今天一篇好文的编辑为大家带来一篇关于“建筑钢材合同模板”的文章，本文内容愿为您提供一些有益的帮助！
建筑钢材合同模板 篇1
公司建筑钢材采购合同通用
甲方(购买方)：
乙方(供货方)：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好平等协商，就甲方向乙方购买建筑钢材产品事宜达成一致，签订本合同以资共同遵照执行。
规格型号、品牌、厂家、数量、价格及金额等：
规格/型号、品牌、生产厂家、数量、单价、金额等内容详见本合同附件一《峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中心项目钢材采购清单》。
1.2本合同暂定总价款为RMB￥x元(大写：xx)，最终结算价款以甲乙双方共同验收合格后并签字确认的实际到货数量和本合同规定的单价为依据进行结算。
装卸至甲方指定的交货(存放)地点或集中加工地点并经甲方验收合格交付给甲方使用的一切费用(包含但不限于全部产品及材料的费用、运输费、装卸费、过磅费、配合费、保险和税金等所有费用)。
核价、比价，按甲方新核定的市场价格执行。(双方约定，供货期内，本合同项下各规格型号钢材单价若因市场价格变动上下超过%时，双方重新进行市场询价、核价、比价，按甲方新核定的市场价格执行。)
2、产品的技术指标和质量标准：
规范规定，线材质量符合国家标准GB/T701-1997和GB1499.1-20xx，螺纹钢材质符合国家标准GB1499.2-20xx。
规格型号、等级、品牌、厂家等要求。本合同产品的牌号、规格型号、等级、品牌、生产厂家等要求详见本合同附件一《峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中心项目钢材采购清单》。
外形、重量及允许偏差等必须符合国家标准规范，否则均视为不合格产品，乙方必须无条件予以退货或更换，所造成的损失由乙方自负。
进场检(试)验报告、性能检测报告、生产许可证及认证证书等)一式四份，并应证物相符。本条所列质量证明文件属本合同的重要组成部分。
规范规定对每批次钢材进行批量抽样送检，经当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后甲方方予确认合格并交付使用。
2.6若甲乙双方对产品质量的认定发生争议时，任何一方可委托当地法定检测部门对本合同项下的钢材进行化学成份及性能复检，若复检不合格，由此引起的一切费用均由乙方承担。
3、产品的交货验收：
3.1交货时间：乙方按甲方提供的钢材使用计划或进场计划供货或甲方根据施工需要提前3日以书面供货通知单的形式通知乙方供货。乙方送货前，应提前2天电话通知甲方经甲方确认后供货。
3.2交货地点：峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中心项目土建工程施工工地。乙方负责按照本合同约定和甲方要求将所供钢材产品送到甲方指定的交货(存放)地点或集中加工地点。
3.3交货方式：
3.3.1甲方指定xxx(身份证：xxx电话：xxx)和xxx身份证：xxx电话：xxx)为甲方本合同项下产品的'收货人。
3.3.2双方共同确定本合同项下产品过磅计重的地点为。
3.4数量验收：
3.4.1本合同项下所有钢材产品均按过磅计重方式计量。
3.4.2过磅单上明确钢材重量，且须由双方人员共同签字确认。
3.4.3过磅后，必须由甲方人员随车押送运抵交货地点。
3.5质量验收：
1名工程部人员3认共同对货物的质量和数量进行验收。
进场检(试)验报告、性能检测报告、生产许可证及认证证书等)一式四份供甲方和监理工程师查验，查验合格后由甲方签收。
施工单位的相关人员会同乙方人员依据本合同规定，共同对运抵现场的钢材产品的外观、牌号、规格型号、技术指标、等级、品牌、生产厂家、数量等进行检查核验，检验合格后移交施工单位保管。
施工单位材料送检员严格按国家相关标准、规范规定对该批次钢材进行批量抽样，送当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后，甲方验收人员组织各方参检人员依据钢材检验报告结论办理材料进场验收手续。所有钢材产品必须经检测合格后方可投入使用。若钢材经检测不合格，甲方将在收到检测报告后24小时内书面通知乙方，乙方应于收到甲方通知后48小时内将该批钢材退回并及时供应合格产品，由此产生的所有费用由甲方承担。
4、产品的包装运输装卸：
4.1包装标准:执行国家标准。
4.2本合同项下产品的运输方式由乙方在保证材料安全和供货期的前提下自主选择，但须运输至甲方工地指定的交货(存放)地点或集中加工地点，并负责卸车。
运输、装卸、过磅均由乙方负责，并承担费用，运输、装卸过程中的毁损、灭失等风险均由乙方承担。
轮胎无泥。若乙方运输车辆未按当地城市、道路管理要求执行造成甲方被管理部门罚款的，其费用由乙方承担，甲方有权从货款中直接扣除。
5、货款的支付：
5.1本合同货款采用按月结算方式支付。每月底，甲乙双方共同核对当月经双方验收合格并签字确认的钢材供货清单，汇总核定当月所供钢材总价款并经双方签字盖章确认，甲方于次月10日前支付本结算期货款的x%;余款在甲方通知乙方完成供货后1个月内付清。
5.2本合同项下各笔款项均以银行转账方式支付，不接收乙方任何形式的委托付款。
5.3每次付款前，乙方必须向甲方出具等额的有效税务发票。
6、违约责任：
6.1乙方必须保质保量按时按甲方的材料使用计划和进场要求组织钢材进场，因乙方供货不及时造成甲方停工待料而造成的损失由乙方承担。
6.2乙方逾期交货的，每延误1天按当期结算总价款的0.3%承担罚金;若延期超过3天，每延误1天按当期结算总价款的2%承担罚金;延期超过10天的按违约论处，乙方承担违约责任并向甲方支付违约金，甲方有权解除本合同。
6.3甲方逾期付款的，每逾期1天按应付款的0.3%计算滞纳金。
6.4双方约定违约金为100000元。
7、其他：
履约能力或工程实际情况和需要增加或重新选择材料供应商，乙方须无条件接受。
7.2本合同所有附件均系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。
7.4本合同未尽事宜，由双方另行协商。
调解不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
乙双方法定代表人签字并加盖公章后生效;本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，每份均具有同等法律效力。
建筑钢材合同模板 篇2
需方(甲方)：
供方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就货物供货事项协商一致，订立本合同。
一、 供货时间、地点
1、甲方承建的项目工程所需钢材全部有乙方负责分批供应。
2、 供货地点：
3、 供货时间：由甲方材料不下达计划单，乙方在接甲方计划单后3—5天内供货到工地，运输及卸装费用由乙方负责。
二、 钢材质量、品牌、数量、检验及验收
大兴、桂鑫、珠州、中润、红嘴、腾达、苍梧、通宇、开盛等)以送检合格为准，数量暂定8000吨，以甲方实际需要量为准。
2、 甲方应按照国家施工有关规定，对乙方所供钢材必须先质检后再用材。
复检费用由乙方承担。
4、 钢材进场时由甲方工地验收员甲方验收人员签字确认，并以此作为双方结算的有效凭记，并具法律效力。
三、 钢材价格及计算方式
1、随行就市，按广州钢材批发网当天公布的价格，星期六价格按照前一(星期五)的价格，星期天的价格按照后一天(星期一)的价格，线材上调80元人民币每吨，螺纹钢上调80元人民币/吨(不含三级钢)作为此合同的结算价格。此价格不含税，如果甲方需开发票，一切税金及费用由甲方负责。
2、螺纹钢按国家理论计算方式点条计算重量。
3、线材按过磅计算重量，由甲方指定工程附近磅称过磅，如误差超200公斤以
四、 结算付款方式
15日内向乙方付清当批次货款，如未付清货款乙方有权停止供货。
2、原人民币钢材款待主体封顶两个月内按每月平均支付给乙方，否则属违约。
五、 双方责任
(一)甲方责任：
1、提供必要的运输道路，卸货场地。
组织对乙方的货物进行验收，签署验收文件。
3、按合同约定付款。
(二)乙方责任：
1、按合同约定的时间及地点供货，按甲方要求将货物吗放整齐，不准许用自卸方式卸货。
灭失风险及有关保管费用由乙方自行承担。
3、乙方在供货过程中，须保护货物成品，如在供物过程中造成损坏或丢失的，乙方应赔偿。
4、所有货物在验收钱均有乙方保管，如有损坏或遗失由乙方负责。
六、 违约处理
1、因乙方原因未按合同约定的日期进场供货的，应承担的违约责任，每逾期一日，按合同产品总价款的1‰向甲方支付违约金，逾期超过5日，甲方有权解除合同，乙方应按合同产品总价款的1%向甲方支付违约金。乙方同意在垫付的壹仟万元中扣除，不足部分甲方有权继续追付。
2、乙方所提供货物不符合合同约定的要求的，乙方应按甲方要求在3天内更换直至通过验收，不合格货物应在24小时内撤离甲方场地，甲方不承担照管责任。因此造成逾期交货的，每逾期一日，按合同产品总价款的1‰向甲方支付违约金。逾期超过5日，甲方有权解除合同，乙方应按合同产品总价款的1%向甲方支付违约金。
3、乙方未按合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如需要，应照数补交。
4、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
5、甲方未按合同约定的时间付款的，超过十五天后每逾期一日，按应付而未付货款总额的1‰想乙方支付违约金。
6、本合同内甲方工地所有钢材在乙方履行合约的前提下不得与其他单位购进，不得另作它用，否则违约，乙方有权停止供货，甲方并结清所有货款，并赔偿一切经济损失。
七、 合同终止
(1) 本合同已约定履行完毕。
(2) 本合同经双方协商一致而终止。
(3) 本合同因一方出现违约，经另一方涵告后任未纠正，导致合同无法正常履行，在另一方发出解除合同的通知并送达后和认同解除。
(法规规定终止的其他情形。
(5) 合同终止后，不妨碍乙方向违约方追究违约责任，亦不影响一供货物得售后服务。
八、 其他
(1) 下列文件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
(说明书及有关技术资料。
(3) 双方约定的补充条款。
(行业规范。
(5) 双方往来书面文件。
(盖章起生效，并在质保期满，结清余款之日起自行终止。
(7) 合同的履行过程中发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，可以向惠州市有管辖权的人民法院提起诉讼。
(8) 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，每份均具有同等的法律效力。
甲方： 乙方：
签约(法人)代表： 签约(法人)代表：
地址： 地址：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
建筑钢材合同模板 篇3
C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨C某陆续付款计C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款违约金C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
建筑钢材合同模板 篇4
供货方：(以下简称甲方)需货方：(以下简称乙方)
供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国民法典》的规定，订立合同如下：
第一条、产品
第二条、供货日期：从20__年4月5日起20__年5月4日止。
第三条、质量要求：甲方在乙方用货前提供货物样品，由甲方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由甲方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给乙方存档。甲方供给乙方同样质量的产品。供货方必须保证原料为合格产品，乙方使用后，甲方必须保证各种材料的规格及质量。如供货方的产品发生质量问题，供货方应承担全部经济损失。
第四条、货款及费用等付款及结算方法：
1、交货方式：所有货物由甲方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由甲方承担，并由甲方负责卸车。
2、交货地点：施工现场
3、结算方式：签订合同10日内预付伍拾万元整(500000.00元)，剩余玖拾万元整(900000.00元)，将于20__年2月28日前通过银行转账一次性付清。
第五条、经济责任
(一)甲方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，乙方同意利用者，按质论价。不能利用的，甲方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，甲方按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向乙方偿付逾期交货的违约金。
2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、如因甲方的产品使用后出现质量问题，甲方应承担全部经济责任。
(二)乙方应负的经济责任
1、甲方供货无误的前提下，如乙方中途退货或使用其它同类产品，乙方应赔偿本合同总金额5%给甲方作为违约金。
2、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给甲方，作为延期罚金。
第六条、产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
第七条、如乙方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前伍天与甲方协商。
第八条、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条、任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十条、本合同工在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一条、本合同自双方签订盖章之日起生效，到甲方将全部订货送齐经乙方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十二条、本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
第十三条、本合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
年月日
建筑钢材合同模板 篇5
供货方：简称甲方、
购货方： 简称乙方、
为了维护甲乙双方利益，遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用和互惠互利的基础上，就 建筑工地中，甲方向乙方出售建筑用钢材各种规格的螺纹钢、元钢、带肋钢筋、盘元、，乙方向甲方支付货款事宜达成一致协议，签定本合同。
一、钢材的价格、结算方式、货款支付方式：
1、乙方在项目工地中，甲方为乙方提供约 ______吨钢材："其中乙方第一次购买用于基础井的钢材不作起算日期，从甲方第二车、次供货之日起，甲方为乙方提供约 ______吨钢材从地下车库到 ______层，且供货期限不超过 ______个半月，每吨以重庆市当日市场价的基础上加价 ______元作为资金占用计算支付给甲方，甲方为乙方供满 ______吨钢材或乙方修到 ______层，乙方就支付给甲方钢材款总金额的 ______%，余下的 ______%的总
2、余下的钢材全部按月结计算
甲方为乙方送余下的约 ______吨钢材，每吨每月以重庆市当日市场价的基础上别加价 ______元作为资金占用费计算支付给甲方，乙方必须在每个月 日内按甲方所供钢材的总金额全部结算给甲方。
3、付款方式：乙方必须是电汇或现金支付给甲方。
4、加价款、违约金及吊、运费等不开发票。
二、质量要求：
甲方提供的钢材质量必须符合国家相应的`质量标准，并负责提供钢材的质量证明书。
三、供货及计量方式：
乙方应提前 ______天将所需钢材计划书面方式告知甲方，甲方为乙方供货，螺纹钢带肋钢筋按母材计算、，元钢以国家理论方式计量，盘元则以库房出库单重量为准。甲乙双方代表现场共同验收在送货单上签字确认。乙方指定的材料收货人，姓名和身份证号： ____________，
姓名和身份证号：何一人验收后在甲方送货单上签字视为收货，视同乙方收到该批钢材，乙方必须无条件认可。若中途需更换材料收货人，那么乙方负责人 应书面告知甲方，另行确定收货人并产生同等效力。
四、验收标准：
乙方向甲方所购的钢材必须先检验合格后才能投入使用，对于检验不合格的钢材，乙方告知甲方，并派人员复检，如复检不合格，甲方负责退货换货，并承担所产生的吊运费，若乙方未按规定先检后用及视为合格，由此造成的一切后果由乙方自行承担，甲方不负担任何责任。
五、单价：
每批钢材由当日三大库房梨树湾库、港弯库、巨龙库、批发价为标准，由甲乙双方议价协商后双方共同认可为准。吊装及运费暂定 元、由乙方支付，甲方垫付，且同乙方每吨支付的垫资加价款一并在送货单上体现，作为每吨单价。
六、违约责任：
1、如乙方另找货源，甲方有权终止供货，且乙方须在
2、乙方未按本合同约定时间内付款，甲方有权终止合同并停止供货，乙方应当支付钢材款总额的每天金给甲方，每月结算一次，付款时必须先付违约金然后再付本金、直到付清全部款项为止。
3、甲方所供的钢材只能在该项目使用，乙方未征得甲方同意私自采购或使用其他商家供应的钢材，甲方则停止供货。
4、如政府行为或其他个人原因造成停工乙方都应日内付清所有的款项给甲方。
5、如果甲方不能按约定的钢材数量垫资数量提供给乙方使用，由此造成乙方停工待料的一切损失由甲方赔偿。
七、未尽事宜由甲乙双方协商解决，经协商仍不能达成一致，可向甲方常住所在地法院起诉。
八、本合同由甲乙双方共同认可签字盖章之日起生效，若甲、乙双方任何一方不执行本合同，则承担 ______元的违约金给对方。本合同一式 ______份，每份 ______页，每页均有甲乙双方盖章为证，由甲乙双方、担保方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方：
单位名称章、
乙方：
单位名称章、
______年______月______日：
建筑钢材合同模板 篇6
甲方(需方)：
乙方(供方)：
工地建筑钢材采购合同（通用3篇）根据《中华人民共和国民法典》有关规定，甲乙双方经过友好协商，在平等、自愿、诚实信用的基础上。
一、 工程地点 。
本工程所需钢材合计约 吨。
鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方 制造产业园项目的钢材，为明确甲乙双方责、权、利，保证工程施工现场所需的钢材质量、数量及供应时间，确保施工顺利进行，依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。工程总造价为：人民币(大写)：__________。
甲方确保该工程所有钢材由乙方一家供应，但乙方必须确保按时、保质保量供货。
材料制作完成后乙方负责提前_____天通知甲方组织验收并至期送达指定现场，如材料部分不符合约定。
二、产品名称、规格、生产厂家、计量单位、订货数量要求
生产厂家为攀成钢、水钢、昆钢、威钢、德胜、达钢、略钢、晋钢、成实、长峰、射洪川中等厂，但厂家不限，以合格包二检为准。
自甲方发出书面验收合格通知之日起计算;质保期内工程存在任何质量问题的，乙方应负责维修并承担相应费用，如果乙方不及时维修，甲方可自行或委托第三方进行维修，维修费用将从质保金中扣除，不足部分由乙方承担。如果工程因质量问题给甲方造成损失的，乙方还应赔偿损失，甲方可先从质保金中扣除相关损失赔偿额，不足部分再向乙方追讨。
钢材价格以每批钢材货到工地当日或当时(达钢)在成都地区的挂牌价为基础结算价，另加运费140元吨，税票费用由甲方自理。
也不代表乙方已当然提交了符合本合同约定的货物。
三、供货方式：乙方将甲方所需钢材送到甲方四川万营装备有限公司工地，由甲方安排收货及下车事宜(下车费由甲方承担)。
如乙方不能按合同规定的时间交货或未按期通过验收，除不可抗力外，每逾期一天。
甲方所需钢材计划
由甲方提前三天向乙方提供所需钢材的规格及数量。
(每批钢材计划不能低于30吨，否则由甲方承担车费1200元车)。
四、交接货方式：乙方将甲方所需钢材送到甲方工地后由甲方指定的甲方收货员验收，联系电话：。
甲方验收对数量、单价认可后，由收货员在乙方送货单或磅单上签字，凭送货单上数量、价格进行结算。
五、钢材质量检验：
甲方应在收到乙方送达钢材后的3个工作日内，取样送到当地法定检测部门进行检测，检测合格后方可使用。
如检测不合格，甲方应在收到检测报告后3个工作日内通知乙方，乙方负责退货或更换，由此所产生的转运及上下车费用由乙方承担。
乙方交付货物或者工程质量不合格的，应无条件在甲方指定的时间内采取整改、更换、重做等补救措施，如乙方拖延采取补救措施或经补救后仍不符合质量要求的，甲方有权单方面解除合同，不足弥补甲方因此遭受的损失的。
超期3天，则视为该批货合格无异议。
六、钢材计量标准：
直径 的线材及冷轧带肋钢筋，以过磅计量。
直径 的热轧带肋钢筋，采用理论或过磅计量，直径 的热轧带肋钢筋，按理论计算方式计重。
七、结算、垫资方式及期限：
乙方同意为甲方垫资 吨钢材相应的货款金额，甲方同意为乙方补贴资金占用费。
1、付款方式：货到工地 个工作日为一个结算周期，应付现金(转
账)，甲方应在 日内为乙方结算钢材款，超期每天每吨另加资金占用费按2元计算。
本项目期限为 年春节前，延时超期按
每吨每天资金占用费 元计算。
2、甲方在支付每批钢材货款的同时，应付清已经产生的资金占用费。
3、若甲方付给乙方银行承兑汇票，则由甲方向乙方支付市场行情贴
息费用。
八、合同有效期：
年 月日至 年月日为合同有效期，乙方按甲方要求，保质保量供完整个项目所需的钢材。
九、违约责任：
1、若甲方拖欠乙方货款及垫资款，如乙方经书面催告一个月后仍不支付。
乙方有权停止供货，并在停止供货起三日内结清所欠乙方的钢材款和资金占用费。
2、若甲方在项目施工过程中中途单方面违约，须赔偿乙方总价的 %。
3、甲乙双方都应本着诚信经营的原则，遵守协议及诺言。
4、解决纠纷方式：本合同履行中若有纠纷，双方应友好协商解决，同时保留诉讼权利。
十、本合同未尽事宜另行协商，作为本合同附件。
十一、本合同一式陆份，甲方肆份乙方贰份。
经双方签字和盖章生效。
十二、合同签订地点：
十三、乙方指定收款账户
甲方(盖章)乙方(盖章)：
甲方代表人：乙方代表人：
电话：电话：
年 月 日
建筑钢材合同模板 篇7
建筑钢材买卖合同是建筑行业中常见的一类合同。它旨在明确双方的权利和义务，规范双方在建筑钢材购买和销售方面的行为。建筑钢材作为建筑过程中必备的原材料，其质量和供应情况对建筑工程的进展和质量起着至关重要的作用。建筑钢材买卖合同的签订和履行对于保证建筑工程的顺利进行具有重要意义。
一、合同的签订
买方和卖方需要签订一份建筑钢材买卖合同。合同中应该明确规定双方的基本信息，例如买方和卖方的名称、地址、联系方式等。同时，合同还应该明确规定建筑钢材的种类、规格、数量、质量标准等具体要求。买方需根据实际需要提供这些信息，并确保其准确性。双方还需商定建筑钢材的交付时间、地点和方式。合同还应该明确规定支付方式和支付期限，以确保双方的权益。
二、合同的履行
在建筑钢材买卖合同中，卖方有义务按照合同规定的时间和地点，以合格的钢材交付给买方。卖方必须确保所提供的钢材符合合同中约定的种类、规格和质量标准。同时，卖方还有义务确保建筑钢材在交付前得到妥善保管，避免任何损坏或质量问题。如果卖方无法按时交付钢材，买方有权要求赔偿或解除合同。
买方在接收钢材时应检查质量和数量是否与合同相符。如果发现问题，买方应立即与卖方联系，并提出书面通知。卖方有义务及时回复，并尽快解决问题，以保证建筑工程的正常进行。在接收和使用建筑钢材过程中，买方有义务妥善保管，确保钢材的安全和质量。
三、违约和争议解决
合同中应明确规定双方在违约情况下的处理方式。如果任何一方未能履行合同义务，另一方有权要求违约方履行合同或赔偿损失。合同还可以约定违约方应支付的违约金以及争议解决的方式。一般来说，双方可以选择通过协商、调解或仲裁解决争议。在解决争议时，双方应本着诚实守信、友好协商的原则，确保争议能够得到公正和合理解决。
四、其他事项
除了上述内容外，建筑钢材买卖合同还可以包含其他事项，以进一步明确双方的权益和义务。例如，合同可以规定补充协议的签订方式、合同的解除条件、不可抗力的处理等。合同还可以规定保密协议，保护双方的商业秘密和利益。
建筑钢材买卖合同对于建筑工程的顺利进行具有重要意义。通过明确双方的权利和义务，规范买卖行为，可以有效保证建筑钢材的供应和质量，并为双方提供一种争议解决的方式。双方应本着公平、公正、诚实守信的原则签订和履行合同，确保双方的合法权益得到有效保护。
建筑钢材合同模板 篇8
定作方：____________
承揽方：____________
签订地点：
签订时间： 年 月 日
一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限
定作物品 价款或酬金 交货数量及交货期限
规格型号计量单位数 量
名或项目 单价总金额合计
二、定作方带料
·服装加工合同 ·钢筋加工合同 ·加工贸易合同 ·进料加工合同
材料名称规格型号计量单位数 量质 量提供日期消耗定额单 价总金额
三、质量要求、技术标准
四、承揽方对质量负责的条件及期限
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求
六、验收标准、方法和期限
七、包装要求及费用负担
八、交（提）货方式及地点
『该文章由合同范本频道(第一§范┆文网)整理。』
九、交付定金预付款数额及时间
十、结算方式及期限
十一、违约责任
十二、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件
十三、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉
十四、双方协商的其它条款
定作方 承揽方
单位名称（章） 单位名称（章）
单位地址： 单位地址：
法定代表人： 法定代表人：
年月日 年月日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
建筑钢材合同模板 篇9
甲方(需方)：
乙方(供方)：
第一条 采购清单：
第二条 供货时间：供货时间以甲方通知时间为准。
第三条 调价方法：合同签订单价为当日我的钢铁网公布的市场建筑钢材价格行情，作为基准价格。货到现场当日依据我的钢铁网公布价格为准，幅度超过±100元时进行调价，按基准价±100元结算，幅度不超过时按签订价结算。
第四条 到货地点、运输方式、运杂费及其他费用约定：甲方施工现场。汽车运输，确定运费为/吨。第五条 随货物必备品：乙方随车带此批货物对应的有效材质单。
第六条 计算方法：钢筋依据理论值换算计重;盘圆依据过磅检斤计重。
第七条 包装及验收标准：按国家标准绑扎。验收货物做到无弯曲，无锈蚀。试验结果以甲方试验室复检报告为准，不合格品乙方无条 件退场。
第八条 结算方式：第九条 本合同解除的条 件：货物在数量和质量上无问题，货款全额支付无拖欠时，本合同自动解除。
第十条 违约责任和双方义务：
乙方未按甲方要求的供货期限或质量标准或其它要求履行交货义务，承担由此造成甲方的一切损失。甲乙双方每月进行对账并签认，乙方按对账结果开据合法有效发票。
第十一条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成由沈阳铁路运输法院裁决。
第十二条 本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十三条 其他约定事项：
本合同签订数量为工程量约算数量，供货与结算按现场实际需用量为准，如超出合同签订数量的10%时双方需另附补充协议。
甲方(需方)：
________年________月________日
乙方(供方)：
________年________月________日